(合集)承攬加工合同

　　隨著法律知識的普及，合同的用途越來越廣泛，它可以保護民事法律關系。那么大家知道合法的合同書怎么寫嗎？以下是小編收集整理的承攬加工合同，僅供參考，歡迎大家閱讀。

　　定作方（以下簡稱甲方）：

　　承攬方（以下簡稱乙方）：

　　供料方（以下簡稱丙方）：

　　甲方委托乙方加工______________，丙方為甲方____________加工原材料的指定供料方，乙方在甲方處所承攬的加工成品所需原材料須在丙方處采購。經三方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。：

　　一、工程項目名稱：

　　二、施工地點：

　　三、工程量：

　　四、工程總額及付款方式：

　　1、工程總額：

　　2、付款方式：

　　3、甲方支付完畢工程款項，擁有制品所有權。

　　五、工程期限：

　　1、合同簽定次日起核算，7個工作日。

　　風險提示：

　　加工承攬業務切忌質量約定不清或口頭約定質量，目的在于避免發生糾紛。質量條款要約定明確仔細。

　　如果質量是以樣品為準，除了雙方封存樣品外，還應有樣品質量描述的書面材料。以免樣品滅失或自然毀損或對樣品內部質量有異議而發生糾紛。

　　六、乙方工作：

　　1、保證在工程期限內完成工程的制作.安裝工作。

　　2、施工所有材料嚴格執行工程項目預算書所規定的規格、品型。

　　七、甲方工作：

　　1、保證如合同約定支付乙方工程款項。

　　2、乙方進入現場施工時，施工場地應具備施工條件。

　　3、施工過程中協同乙方進行物業管理或相關管理單位的協調工作。

　　4、負責合同約定門面標識的所有審批工作。

　　八、丙方工作

　　風險提示：

　　原材料可以由定作人或承攬人提供。不管哪方提供，均要約定對原材料的質量要求。特別是定作方提供原材料的情況下，承攬方更要注意對原材料的質量驗收，經驗收合格后方可入庫。根據合同法的規定，承攬方因保管不善而造成定作方提供的原材料及完成的成果毀損、滅失的，承攬方應該負損害賠償責任。為此，承攬方應該提高保管材料的風險意識。

　　1、丙方應當提交產品品種、型號、規格、質量符合同規定的，如果不符合規定，甲方聲明同意利用的，應當按質論價，甲乙丙三方再次協商定價。

　　2、丙方交貨質量有瑕疵丙方還應承擔返工返修、產品本身、物料或產品報廢的費用、質量問題所造成的乙方交貨不及時承擔責任等。

　　九、驗收：

　　1、材料以工程預算書中所標明規格、品型驗收。

　　2、廣告制作的規格、尺寸按施工圖紙及說明驗收（效果圖僅作為視覺參考，不做為驗收標準）。

　　3、項目施工完畢由乙方工程監理先行自檢，自檢合格后上交工程驗收單，由甲乙雙方進行驗收。

　　4、甲方在驗收過程中對質量如有意見，須在驗收單中說明，經雙方現場勘察，確有質量問題的，乙方進行后期整改。

　　5、工程驗收單支付甲方時，甲方應在接收單手續上簽字或蓋章，收到工程驗收單三日內，甲方無意見說明或無任何書面意見，視為驗收合格。

　　十、保修：

　　1、甲方如發現制品損壞應及時通知乙方，乙方在12小時內到達現場進行制品檢修，通報維修情況。24小時內保證制品的正常使用。

　　十一、安全責任：

　　1、乙方施工戶外廣告制品機構安全責任1年。

　　2、施工過程中，乙方由于自身原因造成員工或第三者人身傷害及財產損失，乙方承擔完全責任。

　　3、因使用不當、擅自改造、災害及不可抗力造成制品損壞，乙方免除安全責任。

　　十二、合同變更：

　　1、合同內容及條款的變更，需雙方代理另立合同附件，簽章有效。

　　2、因合同變更造成與本合同相關內容不符時，以合同變更后的附件為依準。

　　十三、違約責任：

　　1、乙方因自身原因，不能在施工期內完成工程，逾期一天扣罰工程總額1%。

　　2、甲方如不能如期支付工程款項，逾期一天扣罰工程總額1%。

　　3、因審批手續造成工程延期或罰款甲方承擔所有責任。

　　4、在甲方逾期未付應付款項時，乙方擁有制品所有權。

　　5、如一方未經對方同意而違反約定，另一方可不再履行合同，造成的損失由違約方賠償。

　　6、在雙方發生糾紛時協商解決，協商不成時可向朝陽法院提起訴訟。

　　十四、附件：

　　1、雙方公司經營執照（加蓋公章）

　　2、工程項目預算，施工圖及效果圖。

　　十四、合同成立和生效

　　1、本合同訂立、執行和解釋及爭議和解決均適應中國法律。

　　2、附件及補充協議具有同等法律效力。

　　3、本合同一式2份，雙方各持1份。

　　十五、其他

　　本合同若有未盡事宜的，經甲乙雙方或甲乙丙三方協商后可另行簽訂補充協議，經有關方蓋章簽字后作為本合同的組成部分，具有同等效力。若補充協議與本合同有沖突的，以后補充協議為準。若協商不成的，則適用《中華人民共和國合同法》及其解釋的規定。

　　（以下無正文）

　　甲方：

　　委托代理人：

　　地址：

　　電話：

　　開戶銀行：

　　賬號：

　　_________年____月____日

　　乙方：

　　委托代理人：

　　地址：

　　電話：

　　開戶銀行：

　　賬號：

　　_________年____月____日

　　丙方：

　　委托代理人：

　　地址：

　　電話：

　　開戶銀行：

　　賬號：

　　_________年____月____日

【承攬加工合同】相關文章：

加工承攬合同06-13

承攬加工合同06-13

[精選]加工承攬合同07-17

（精選）承攬加工合同07-12

承攬加工合同[精選]02-26

承攬加工的合同02-28

加工承攬合同（經典）05-06

加工承攬合同[經典]03-19

加工承攬合同[集合]12-11

（精）加工承攬合同07-16