模具加工承攬合同書

　　在人們越來越相信法律的社會中，合同的使用頻率呈上升趨勢，它也是減少和防止發生爭議的重要措施。那么合同要怎么擬定？想必這讓大家都很苦惱吧，以下是小編幫大家整理的模具加工承攬合同書，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

模具加工承攬合同書1

　　甲方：___________________________合同編號：___________________

　　法定代表人：_____________________簽訂地址：___________________

　　乙方：___________________________簽訂日期：______年____月___日

　　身份證號碼：_____________________

　　根據《中華人民共和國民法典》及相關規定，甲乙雙方本著誠實信用、平等互利的原則，經協商一致，就模具加工承攬事宜訂立本合同。

　　第一條加工項目、數量、金額

　　1.產品名稱：________________。

　　2.產品規格：________________。

　　3.產品型號：________________。

　　4.數量：____________________。

　　5.單價：人民幣_____元整(大寫：_____);

　　合計金額(含____%的增值稅)：人民幣_____元整(大寫：_____);

　　以上費用包括全部材料費、備件費、制作費、制件費、運輸費、安裝調試費、培訓費、管理費、稅費及____年的保修費用等。

　　第二條圖紙及技術資料的提供

　　1.乙方按照甲方要求負責模具設計，計算模具日產能力，并需得到甲方確認方可制作。

　　2.模具設計所需圖紙資料由甲方提供給乙方使用的，須經甲方確認后方可使用。

　　第三條技術要求以及質量要求

　　1.模具必須按甲方提供的圖紙及要求制造，保證模具啤出符合要求的制件。

　　2.模具必須按照制作項目列明的要求制作，且必須有合理可靠的冷卻系統。

　　3.詳盡的技術要求(略)，模具也應符合甲方在向乙方提供的其他的技術資料中明示的技術要求以及質量要求。

　　4.乙方制作的模具應保證____萬啤次以上的使用壽命。

　　第四條加工工期

　　1.工作期為____天(第一次交符合功能裝配的樣件)，即于____年____月____日前提供全部首樣。

　　2.首樣交付后，甲方未提出改模的，乙方于____天內(即于____年____月____日前)向甲方交付合格模具。若甲方提出改模的，具體工期由雙方補充協定。

　　第五條模具驗收以及交付

　　1.模具驗收的依據：

　　(1)甲方確認的產品零件圖;

　　(2)雙方商定，并經甲方確認的技術工藝方案，雙方確認的模具技術要求;

　　(3)模具設計圖紙以及電子文檔;

　　2.模具驗收合格規定：

　　(1)甲方連續試產____天或產量達到____件以上，日產能力偏差不超過設計要求的____%，模具無異常，制件合格率____%以上，甲方出具模具驗收檢驗合格報告;

　　(2)乙方交模后，由于甲方原因____天內不投(試)產，模具視為合格處理并由甲方出具模具檢驗報告，辦理結算付款手續。

　　(3)乙方交試模樣件后，由于甲方原因____天內不能檢驗確認的模具視為合格處理并由甲方出具模具檢驗報告，辦理結算付款手續。

　　(4)模具驗收后，_____年內乙方對模具制造質量負責，并無條件地提供免費快速服務(____小時內要給予響應)。因甲方需要結構更改，乙方需提供快速服務，可根據產生的成本酌情收取改模費。

　　3.《模具驗收報告》上應有甲方技術、檢驗及使用單位簽字并經甲方生產技術部長批準方為有效。

　　4.交貨地點為甲方指定的加工廠家，運輸費用由乙方承擔。

　　第六條收貨及不合格處理

　　1.乙方所交模具經甲方有關部門(技術、質檢、使用部門)驗收合格并憑《模具驗收報告》方可收貨，甲方憑《模具工裝驗收單》辦理向乙方付款結算手續。

　　2.對模具驗收不合格的，由乙方修正或重作，由于乙方原因制件外觀不合格，成型后撓曲，變形而需改良制件成型狀況，以及尺寸難以控制造成的零件間配合不良狀況引起的修改，制作的一切費用由乙方承擔，交貨期不變。

　　3.若乙方設計提供的圖紙有誤，乙方承擔由此帶來的全部損失，但是如果產品圖紙或模具圖紙由甲方提供的，損失由甲方承擔，交貨期順延。

　　第七條模具加工費用的支付

　　1.簽訂合同____日內，甲方將模具金額的____%，即____萬元付至乙方帳戶，作為合同定金。

　　2.模具驗收合格后，由乙方開具增值稅票，甲方收乙方增值稅票后，_____個月內將模具金額的____%，即____萬元付清。

　　3.模具金額的____%作為質量保證金，在模具驗收后____年內付清。

　　第八條知識產權保護以及商業保密承諾

　　1.本合同規定之模具所有權及知識產權為甲方專有。

　　2.乙方承諾并保證，對為甲方開發與制作的模具(包括圖紙等技術資料、零件樣品及模具等實物)均不向任何第三方出示、泄露或提供，否則，甲方視為乙方故意侵犯甲方利益，乙方應該對該故意侵犯甲方利益的違約行為承擔一切責任;乙方每向其他任一單位或個人提供模具，應按本合同第十條第6款的規定向甲方支付違約金，并賠償甲方相應經濟損失。

　　3.乙方未經甲方書面許可，不得隨意復制為甲方加工的模具，更不得用該模具為除甲方之外的第三方提供制件。

　　第九條后續服務

　　1.模具連續正常使用，乙方免費保修____年，并免費提供必要的易損易耗備件。

　　2.屬甲方設計或使用原因造成模具更改或損壞，乙方提供有償維修服務，費用由甲方支付。

　　第十條違約責任

　　1.甲方不按合同規定付款，須向乙方支付未付款部分的同期國有商業銀行貸款利息。其他情況的違約責任按《民法典》規定執行。

　　2.乙方非因甲方原因所制作的模具不符合合同要求，乙方應予以修理或重作，其費用由乙方承擔，如重作或修理導致不能按期交貨的，按不能按期交貨處理。

　　3.乙方不能按期交貨的，每延遲____天甲方甲方可按總造價的____%作罰金。乙方超過交貨期___天，按不能交貨處理。

　　4.乙方不能交貨的，本合同終止，乙方須向甲方____倍返還定金。

　　5.模具在使用過程中，不能達到合同規定要求的，由乙方負責修理或重作及其費用開支，經____天內維修或重作，也不能達到合同規定要求的'，乙方賠償甲方損失.損失的計算標準為該模具的制造費用。

　　6.乙方違反第八條知識產權保護規定的，應向甲方支付違約金____萬元。

　　第十一條補充與變更

　　本合同可根據各方意見進行書面修改或補充，由此形成的補充合同，與合同具有相同法律效力。

　　第十二條爭議的解決

　　本合同書適用中華人民共和國有關法律，受中華人民共和國法律管轄。

　　本合同各方當事人對本合同有關條款的解釋或履行發生爭議時，應通過友好協商的方式予以解決。如果經協商未達成書面合同，則任何一方當事人均有權向有管轄權的人民法院提起訴訟。

　　第十三條合同的解釋

　　本合同各條款的標題僅為方便而設，不影響標題所屬條款的意思。

　　第十四條生效條件

　　本合同自雙方的法定代表人或其授權代理人在本合同上簽字并加蓋公章之日起生效。各方應在合同正本上加蓋騎縫章。

　　本合同—式____份，具有相同法律效力。各方當事人各執____份，其他用于履行相關法律手續。

　　甲方(蓋章)：____________________乙方(蓋章)：____________________

　　授權代理人：(簽字)______________授權代理人：(簽字)______________

　　住址：____________________________住址：____________________________

　　郵政編碼：________________________郵政編碼：________________________

　　聯系電話：________________________聯系電話：________________________

　　傳真：____________________________傳真：____________________________

　　日期：____________________________日期：____________________________

　　電子信箱：________________________電子信箱：________________________

　　開戶銀行：________________________開戶銀行：________________________

　　賬號：____________________________賬號：____________________________

模具加工承攬合同書2

　　承攬方：________

　　地址：________

　　電話：________

　　開戶銀行：________

　　帳號：________

　　法定代表人：________________

　　定作方：________

　　地址：________

　　電話：________

　　開戶銀行：________

　　帳號：________

　　法定代表人：________

　　定作方委托承攬方加工_________，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。

　　第一條加工成品：

　　品名：________

　　規格：________

　　單位：________

　　數量：________

　　備注：________

　　第二條加工成品質量要求：

　　第三條原材料的提供辦法及規格、數量、質量：

　　1、用承攬方原料完成工作的，承攬方必須依照合同規定選用原材料，并接受定作方檢驗。

　　承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規定的原材料而影響定作物的質量時，定作方有權要求重作，修理，減少價款或退貨。

　　2、用定作方原材料完成工作的，合同應當明確規定原材料的消耗定額。

　　定作方應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料。

　　承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調換或補齊。

　　承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。

　　3、原材料等物品交日期計算，參照第七條規定執行。

　　第四條技術資料，圖紙提供辦法：

　　1、承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方;

　　定作方應當在規定的時間內回復，提出修改意見。

　　承攬方在規定的時間內未得到答復，有權停止工作，并及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。

　　2、承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料和復制品。

　　3、定作方應當按規定日期提供技術資料，圖紙等。

　　第五條價款或酬金：

　　價款或酬金，按照國家或主管部門的規定執行，沒有規定的由當事人雙方商定。

　　第六條驗收標準和方法：

　　1、按照合同規定的質量要求，圖紙和樣品作為驗收標準。

　　2、定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。

　　驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。

　　對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協商，在合同中規定保證期限。

　　保證期限內發生問題，除定作方使用或保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。

　　3、當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。

　　第七條交貨的時間和地點：

　　1、交定作物期限應當按照合同規定履行。

　　任何一方要求提前或延期交定作物，應當在事先與對方達成協議，并按協議執行。

　　2、交定作物日期的計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的，以定作方接收的戳記日期為準;

　　委托運輸部門運輸的，以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準;

　　自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發出提取定作物的通知中，必須留給定作方以必要的途中時間;

　　雙方另有約定的，按約定的方法計算。

　　第八條包裝要求及費用負擔：

　　第九條運輸辦法及費用負擔：

　　第十條結算方式及期限：

　　第十一條其他：

　　1、根據國家有關規定，定作方可向承攬方交付定金。

　　定金數額由雙方協商確定。

　　定作方不履行合同的，無權請求返還定金。

　　承攬方不履行合同的，應當雙倍返還定金。

　　2、根據國家有關規定，經當事人雙方約定，定作方可向承攬方給付預付款。

　　承攬方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。

　　定作方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金;

　　有余款的可以請求返還。

　　第十二條承攬方的違約責任：

　　1、未按合同規定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價;

　　不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任;

　　經過修整或調換后，仍不符合合同規定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

　　2、交付定作物或完成工作的數量少于合同規定，定作方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理;

　　少交部分定作方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由承攬方賠償。

　　3、未按合同規定包裝定作物，需返修或重新包裝的`，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。

　　定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。

　　因包裝不符合同規定造成定作物毀損，滅失的，由承攬方賠償損失。

　　4、逾期交付定作物，應當向定作方償付違約金_________元;

　　以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。

　　未經定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。

　　5、不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的_________%或酬金總額的_________%違約金。

　　6、異地交付的定作物不符合合同規定，暫由定作方代保管時，應當償付定作方實際支付的保管，保養費。

　　7、實行代運或送貨的定作物，錯發到達地點或接收單位，除按合同規定負責運到指定地點或接收單位外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。

　　8、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付定作方因此造成的損失。

　　9、未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換，補齊的，由承攬方對工作質量，數量承擔責任。

　　10、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。

　　如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。

　　第十三條定作方的違約責任：

　　1、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。

　　2、中途廢止合同，屬承攬方提供原材料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的_________%的違約金;

　　不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的_________%違約金。

　　3、未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;

　　承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。

　　4、超過合同規定期限領取定作物的，除按本條第五款規定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。

　　定作方超過領取期限六個月不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養費后，退還給定作方;

　　變賣定作物所得少于報酬、保管、保養費時，定作方還應補償不足部分;

　　如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。

　　5、超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金;

　　以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。

　　6、無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

　　7、變更交付定作物地點或接收單位，承擔因此而多支出的費用。

　　第十四條不可抗力

　　在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，但應當采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規定的履行期限以外發生的，不得免除責任;

　　在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的，定作方應當承擔責任，并賠償承攬方由此造成的損失。

　　第十五條糾紛的處理：

　　加工承攬合同發生糾紛時，當事人雙方應協商解決;

　　協商不成時任何一方可向合同管理機關申請調解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。

　　第十六條本合同自_________年_________月_________日起生效，合同履行完畢即失效。

　　本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。

　　本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執一份;

　　合同副本一式__________份，交_________各留存一份。

　　定作方：________

　　代表人：________

　　_________年____月____日

　　承攬方：________

　　代表人：________

　　_________年____月____日

【模具加工承攬合同書】相關文章：

金屬模具承攬加工合同05-06

加工承攬合同書08-08

皮草加工承攬合同書07-27

器材加工承攬合同書04-23

定作承攬加工合同書05-07

加工承攬合同書13篇07-09

加工承攬合同書(13篇)09-19

加工承攬合同（2） -加工承攬合同10-01

加工承攬合同（１） -加工承攬合同07-30