- 相關推薦
衣服加工合同書（精選8篇）
在人民愈發重視法律的社會中，合同對我們的幫助越來越大，簽訂合同也是最有效的法律依據之一。那么問題來了，到底應如何擬定合同呢？下面是小編精心整理的衣服加工合同書，僅供參考，大家一起來看看吧。
衣服加工合同書 1
甲方：_________
乙方：_________
經雙方友好協商，甲方委托乙方生產一批：
1. 乙方必須 按照甲方的交貨時間和數量交入甲方倉庫(費用乙方承擔)否則由此造成的損失由乙方承擔。超過規定的交貨時間，貨款或加工費2個月后付款。超過1天，扣加工費的5%，2天扣10%，以此類推。
2. 乙方必須嚴格按照甲方提供的樣衣及制作要求進行操作，乙方必須對產品的質量完全負責，乙方在生產車間必須把質量控制好，以免返工重檢，甲方對產品檢驗時，如果發現返工比例在8%以上，只結算貨款或加工費的80%，針織只允許翻工比例在6%，梭織返工比例允許在4%。
3. 甲方在收貨時發現無可挽救的質量的問題，扣貨款的一半，到客戶無扣款后再付給乙方。
4. 甲方在收到乙方的成品后進行檢驗，對于不合格產品，甲方有權拒收，由此產生的后果由乙方負責。殘次品將由生產單位承擔經濟責任。
5. 成品交到甲方倉庫， 如發現線頭沒剪干凈，由甲方安排人員剪。所產生的`費用由乙方承擔，每件扣加工費0.50元。
6. 乙方在生產前送三套產前樣給甲方跟單人員確認，封樣方可生產。
7. 付款方式：所有產品經甲方檢驗合格后結算之日起二個月內付清，但盡量提前付給。
8. 乙方應及時配合把返工的產品返好，通知在10小時內沒來洋森返工，或拉回去返工的，每套按1元雇工人返工，返工費用由乙方承擔。
9. 乙方應按公司發貨數量交貨，如有少數或次品，每件/套按出廠價扣款。
10. 此合同一式兩份，經雙方簽字后生效。
11. 此合同項下的加工制作單為本合同不可分割的一部分。
12. 簽約時間________年。
甲方(單位蓋章)：_________ 乙方(單位蓋章)：
_________ 授權代表(簽字)：_________ 授權代表(簽字)：_________
________年____月____日 _________年____月____日
衣服加工合同書 2
定作方：
承攬方：
一、定作物品名稱、單價、計量單位、數量、金額、備注：
二、定作物的質量標準：
承攬方經定作方確認服裝款式、面料小樣、尺寸標準及標志等(附樣)，在天內完成面料備料及實樣制作。并將完整樣品交定作方確認簽字(蓋章)，如有改進意見，應書面通知承攬方，并以此作為定作物驗收時的質量依據。
三、交貨期限、方式、地點及運輸費用：
承攬方按照定作方統計的規格進行制作，并在數量全部到齊后,于______年____月____日前交貨，服裝制作完成后由承攬方方負責(送)貨至定作方指定地點(地點)，所需費用由承攬方承擔。
四、驗收標準，方法及提出異議期限：
按確認樣品及改進意見為驗收標準，允許國標尺寸公差壹公分及色差壹級內。如有質量問題定作方應在收到定作物后柒天內以書面形式向承攬方提出。
五、結算方式與期限：
簽訂合同后，承攬方開具發票，定作方首先付50%貨款__________元給承攬方，所有貨品交付定作方驗收后結算剩余的'50%___________元。結算均采用轉賬方式.
六、包裝標準、隨貨備品、配件：
內用防塵袋，外用紙箱包裝，免回收包裝袋，隨貨配送一定數量的備品(拉鏈、鈕扣、銬扣、配色線和其它)。
七、違約責任：
如有違約，違約方責任自負，凡屬承攬方質量原因，均有承攬方負責調換與修理，承攬方不能交付定作物，向定作方償付不能交付定作物部分價款額的萬分之五/天的違約金。定作方逾期支付定作物品款項，按逾期未支付部分的款額的萬分之五/天償付約金。本合同在履行中如有爭議，雙方依《中華人民共和國合同法》協商解決，協商不成移交人民法院解決。
八、其他約定事項：
九、本合同壹式四份，定作方持二份，承攬方持二份，自雙方簽字之日生效。
十、本合同有效期限：______年____月____日至______年____月____日止。
定作方：承攬方：
代表人：代表人：
電話：電話：
_______年____月____日_______年____月____日
衣服加工合同書 3
定作方：_______________（以下簡稱甲方）
承攬方：_______________（以下簡稱乙方）
根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規的規定，甲乙雙方本著誠信、互利、公平、公開的原則，經友好協商達成如下合同條款，共同遵守執行。
第一條、加工成品
原材料由甲方提供。乙方對甲方提供的原材料要及時檢驗，不符合要求的，應立即通知甲方調換或補齊。乙方對甲方提供的原材料不得擅自更換，挪做他用。
第三條、服裝質量
加工成品質量按甲方提供的樣衣或乙方按照甲方的生產工藝單制作的產前樣執行，產前樣仍需要修改的，以產前樣和雙方簽字的修改意見作為驗收的依據。樣衣、生產工藝單作為合同的附件。
第三條、技術資料、圖紙提供
1、甲方提供服裝款式（樣衣或圖片）標志圖案等圖樣的技術資料。
2、乙方在生產過程中，發現甲方提供的.圖紙和技術要求不合理，應當及時通知甲方，
甲方應當在2個工作日內回復，提出修改意見。甲方在規定的時間內沒有答復，乙方有權停止工作，并在2個工作日內通知甲方，因此造成的損失由甲方賠償。
3、乙方必須對甲方提供的服裝款式、圖紙等技術資料進行保密，不得向任何人泄漏任何相關資料，也不得在甲方訂單之外利用甲方提供的資料自行加工、銷售。
4、未經甲方許可，乙方不得留存服裝樣品及相關的技術資料。
第四條、包裝方式
內用______________，外用________包裝，包裝材料由甲方提供。
第五條、服裝交付
1、交貨地址：__________________________
2、產品的交（提）貨期限：
第六條、服裝驗收：
甲方派跟單員到乙方工廠跟進產品工藝，生產進度。對甲方跟單員在生產過程中發現的質量問題，乙方必須及時改正。定單完成后，甲方對貨物進行全面驗收：
1、驗收時間：______________。
2、認真核對貨物的品名、款號、數量、嘜頭，準確無誤后方可抽樣。
3、驗收方式：產品按30％抽檢，抽樣標準為：隨機。
4、驗收標準：與樣衣款式、做工一致驗收包括：商品的外觀質量、規格、數量、包裝、內在質量、標識等項目進行檢驗和檢測。根據貨物實際情況，以驗收標準為依據判定合格與否。
5、經首次檢驗不合格的加工成品，甲方在2天內通知乙方并有權要求乙方返修。
7、對于乙方返修后的加工成品由甲方依照上面的驗收標準再次檢驗，對于再次檢驗，不合格的加工成品交由甲方處理，并從甲方支付給乙方的加工費用中扣除不合格產品的成本價格。
第七條、報酬結算
付款期限：甲方應于貨物驗收無誤后、每月20號前付清合同約定的全部款項；
第八條、違約責任
1、甲方的違約責任
（1）制作中途未經過雙方同意，私自變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償乙方因此造成的損失。
（2）未按合同規定的時間和要求向乙方提供原材料、技術資料等或未完成必要的輔助工作和準備工作，乙方有權解除合同，甲方應當賠償乙方因此而造成的損失；乙方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，甲方應當償付乙方停工待料的損失。
（3）無故中止合同給乙方造成的損失由甲方承擔。
（4）無故拒絕接收訂作物，應當賠償乙方因此造成的損失及運輸費用。
（5）甲方變更交付訂作物地點或接收單位（人），甲方應承擔因此而多支出的費用。
2、乙方的違約責任
（1）未按合同規定的質量交付定作物或完成工作，甲方同意利用的，應當按質論價；不同意利用的，應當負責修正和調換并承擔逾期未交付的責任；經過修正活調換后，仍不符合合同規定的，甲方有權拒收，由此造成的損失由乙方賠償。
（2）交付定作物或完成工作的數量少于合同規定，甲方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；少交部分甲方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由乙方賠償。
（3）未按合同規定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，乙方應當償付甲方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損，滅失的，由乙方賠償損失。
（4）逾期交付定作物，應當向甲方償付違約金為外發加工總費用的10%/天。
未經甲方同意，提前交付定作物，甲方有權拒收。
（5）不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的10％。
（6）由于保管不善致使甲方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付甲方因此造成的損失。
(7)擅自調換甲方提供的原材料，甲方有權拒收，乙方應賠償甲方因此造成的損失。
如甲方要求重作或重新修理，應當按甲方要求辦理，并承擔逾期交后果
甲方：____________（蓋章）乙方：____________（蓋章）
簽約代表：____________簽約代表：____________
________年____月____日________年____月____日
衣服加工合同書 4
甲方：(承攬人)：____市______服飾有限公司
乙方：(定作人)：____服飾有限公司
____市根據《中華人民共和國合同法》和有關規定，經甲、乙雙方友好協商，就乙方委托甲方加工生產____品牌服飾，現達成協議如下：
一、服裝名稱牛仔褲牛仔褲牛仔褲牛仔褲合計總金額(大寫)伍萬肆仟肆佰元整附訂貨配碼及數量明細貨單，貨單單價不含稅票費用，開票需另加收稅費。以上訂貨數量與實裁數有10%±，以實際出貨數量為準。訂做物數量與金額：工廠貨號客戶款號面料成分62%棉，10%竹纖維，18%滌綸，10%天絲60%棉，40%滌綸100%棉100%棉顏色黑色藍色藍色黑色單價數量金額(元)貨期。
二、服裝款式和制作要求：服裝款式由乙方提供或者到甲方現場指定，并經過乙方最終確認的樣板，如需對一些款式進行修改的則按產品工藝單要求生產。
三、布料和輔料的提供及確認：經雙方確認款式、面料和制作要求后由乙方提供帶有自己logo的輔料(里子布、logo掛牌、包裝袋、鈕扣、拉鏈、水洗嘜、布標等)給甲方生產中使用，成品面料由乙方在甲方處選定并由甲方提供，若產品上出現一些裝飾物如貼布、貼皮，金屬裝飾件、繡花等輔料則由甲方提供。對于根據乙方提供的商標，如有涉及第三方的知識產權而引起糾紛，概由乙方負責。
四、交貨時間、地點、驗收方法和運雜費：
1、貨物在本合同生效之日起在____年09月18日到____年3月15日完成，余下貨款到帳后，于甲方公司驗收提貨，也可由甲方代為發往乙方指定地點，運費由乙方承擔。
2、因乙方逾期提供輔料或交訂金致使甲方無法按期交貨的`責任由乙方承擔。
五、包裝要求：
內層包裝由乙方提供包裝袋，外包裝用紙箱包裝加套編織袋，必須準確無誤的注明服裝名稱、數量、貨號。
六、a.b.結算方式和付款方式：
按實標數量以現金的方式結算。由甲方按實標數量給乙方開具發貨清單，乙方以匯款或現金方式結算。
付款方式：乙方預付給甲方訂金為總訂貨額的30%(即由乙方再付總訂貨額的70%。
七、1、2、違約責任：因乙方原因致使甲方不能按約定時間完成確認訂單工作的，甲方的交貨時間順延。甲方如逾期交貨的，應在交貨期前十天通知乙方，以便乙方作出安排，但超過十天以上的，每天應當根據本合同總金額按每日千分之一的比例支付違約金。
八、未盡事宜，雙方協商解決。如因本合同履行發生爭議，則向加工承攬地有管轄權的人民法院提起訴訟。
九、本合同一式二份，各方各執一份，空格內填寫的文字部分及訂貨細碼單具有同等效力，雙方簽字或蓋章后生效。元)，貨好通知乙方元)，甲方收到貨款后馬上發貨。
甲方：____市______服飾有限公司單位名稱(蓋章)
單位地址：
委托代理人：
電話：
日期：
乙方：____服飾有限公司單位名稱(蓋章)
單位地址：
委托代理人：
電話：
日期：
衣服加工合同書 5
甲方：
乙方：
甲方委托乙方加工服裝一批，經雙方協商，同意按以下合同條款執行。
一、加工服裝款號：布料：
二、加工數量：
三、服裝加工費（乙方包線）
四、乙方必須嚴格按照甲方的生產制造單，生產板批語及生產物料要求進行生產操作，開大貨前提供生產板一件，給甲方確定后才可開貨。用布量面料袋布撞色布（皮）（用布量已計損耗1.5%）
五、乙方必須在開裁前檢查甲方所提供嘜架、布料車間物料，才能開裁，如果有疑問立即通知甲方，否則造成損失由乙方負責賠償。
六、以嘜架用布量為標準，如超出用布量，由乙方負責賠償，按本市原價計算。
七、交貨日期_________年____月____日全部送回本廠，或甲方叫洗水廠收貨，如到期交不到貨，由乙方負責賠償。車間出貨前必須翦長線。
八、如在生產過程，不按甲方要求。違反操作造成甲方不能出貨，由乙方負責賠償，每件元計算，如車間質量問題為2%。
九、乙方應在車間出貨一個星期內退回剩余物料，如過期后絕不給退。
十、結算方式：出貨后雙方對過數，30天后結算加工費。
十一、以上條款經雙方簽字后即時生效（未盡事宜由雙方協商解決）結算完畢合同自動終止。
甲方代表人：
乙方代表人：
聯系電話：
聯系電話：
日期：_________年____月____日
日期：_________年____月____日
衣服加工合同書 6
定做方（甲方）：
承攬方（乙方）：
根據《中華人民共和國合同法》，經甲乙雙方友好協商，就____年春夏季服裝加工生產事宜，達成如下協議：
一、概況
貨品名稱:_______
單號:___
款號:_____
數量:_____
金額:_____
交貨期:________
二、雙方責任范圍
甲方提供面料、商標、拉鏈、及有甲方LOGO的輔料，乙方提供粘樸，袋布、縫紉線、紙箱等。乙方加工范圍從剪裁到包裝，甲方負責運輸。
三、付款方式
乙方完成大貨包裝，甲方驗貨合格后支付全部加工費用，安排出貨。加工費以實際出貨數量為準進行計算。
四、質量與數量要求
1、乙方需按甲方的要求提前制作產前樣板給甲方批核封存，作為加工生產的標準進行操作并以此為驗貨收貨的標準。
2、甲方提供的面料，乙方必須在面料到廠三日內驗布，并提供《驗布報告》（包括數量確認），如面料有問題需及時向甲方反映，以便第一時間處理解決。
3、生產之前，乙方要向甲方提供生產計劃，以便監控實施過程。
4、甲方提供的'面料和輔料之剩余料，乙方需在出貨的同時如數退還甲方。
五、知識產權保護責任
乙方不得使用甲方的商標和產品的款式設計，或外流給別人使用。否則，將承擔賠償責任。
六，違約責任
1、正常情況下，乙方不得延誤甲方的貨期，生產中如有意想不到的難題則雙方協商解決。如果延誤貨期，影響了甲方銷售，乙方將承擔加工費%的違約金。
2、甲方依據產前封存的樣板驗貨，如果發現不良現象有權責令乙方返修后才能出貨。而甲方必須及時支付加工費用，否則，由此產生的后果則由甲方承當。
以上條款，雙方遵守執行，未盡事宜雙方隨時協商處理。本合同一式兩份，雙方各執一份，同樣具有法律效力。
甲方（供應方）：_____________乙方（加工方）：_____________
地址：_____________________地址：______________________
授權代表：__________________授權代表：__________________
公司蓋章：___________________公司蓋章：___________________
日期：______________________日期：_____________________
衣服加工合同書 7
供方：________________
需方：________________
根據《中華人民共和國合同法》規定，經雙方協商，簽訂本合同，以資共同遵守。
一、供方在___年___月___日前，向需方提供共___套（以實際量體人數結算）。每套___元整，合計人民幣___元整。
二、質量標準：執行國家標準，采用版型。
三、面料：
料樣：_____________
四、交貨：由供方運輸到。
五、結算方式及期限：
合同簽訂后日內，預付貨款___萬元，剩余貨款交貨驗收后，全部付清。
六、如發生質量問題，由供方派人按照服裝行業技術標準進行鑒定，如確屬質量問題，供方負責修理或重做，不超過___年___月___日。
七、本合同簽訂后，具有法律效力，如有一方因故需變更、中斷或廢除本合同時，雙方應立即協商，另立協議書。
八、如有一方不履行合同條款規定，則合同相關管理部門按國家合同法規定進行裁定，由違約方承擔經濟責任，賠償對方損失。
九、供需雙方由于人力不可抗拒的災害確屬非企業本身造成的原因不能履行合同時，經雙方協商同意，由合同管理機關查實證明，可免予承擔違約經濟責任。
十、雙方有權對對方的違約行為訴訟法律，雙方約定發生法律糾紛的.起訴執行地為陽泉郊區法院。
十一、其他未盡事宜，另訂附件。
十二、本合同一式份，甲、乙雙方各執份。
甲方(章)：________________
電話：____________________
簽訂日期________年____月____日
簽訂地點：_____________
乙方(章)：______________
電話：____________________
簽訂日期________年____月____日
簽訂地點：_____________
衣服加工合同書 8
甲方（定作方）：____________________
法定代表人：____________________
地址：____________________
聯系方式：____________________
乙方（承攬方）：____________________
法定代表人：____________________
地址：____________________
聯系方式：____________________
鑒于甲方需要委托乙方加工衣服，雙方經友好協商，達成以下協議：
一、加工內容及要求
加工品種：_____
款式及規格：_________
數量：_____________
二、材料提供
甲方負責提供加工所需的主要材料。
乙方應妥善使用甲方提供的材料，不得擅自調換或浪費。
三、加工期限
加工期限自____年__月__日起至____年__月__日止。
四、質量標準
乙方應按照甲方的要求及相關行業標準，確保加工質量合格。
五、加工費用及支付方式
總加工費用為人民幣______元（大寫：____________________）。
甲方應在______（具體時間）前向乙方支付______% 的預付款；在加工完成驗收合格后，支付剩余款項。
六、驗收
乙方加工完成后，應通知甲方進行驗收。
甲方應在接到通知后的.______日內進行驗收，如逾期未驗收視為驗收合格。
七、違約責任
若一方違反本合同約定，應承擔違約責任，向對方支付違約金______元。
因一方違約給對方造成損失的，應承擔賠償責任。
八、爭議解決
本合同履行過程中如發生爭議，雙方應友好協商解決；協商不成的，可向有管轄權的人民法院提起訴訟。
九、其他條款
本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。
本合同一式兩份，雙方各執一份，具有同等法律效力。
甲方（蓋章）：____________________
法定代表人或授權代表（簽字）：______
簽訂日期：______年__月__日
乙方（蓋章）：____________________
法定代表人或授權代表（簽字）：______
簽訂日期：______年__月__日
【衣服加工合同書】相關文章：
加工合同書樣本03-01
加工承攬合同書08-08
石材加工合同書樣本12-07
簡易加工合同書樣本12-19
機械加工合同書樣本06-01
工業加工合同書樣本12-22
加工合同書樣本（合集）03-08
加工安裝合同書范本03-07
皮草加工承攬合同書07-27