施工合同范本熱門
隨著人們對法律的了解日益加深，合同的使用頻率呈上升趨勢，簽訂合同也是最有效的法律依據之一。相信很多朋友都對擬合同感到非常苦惱吧，以下是小編精心整理的施工合同范本熱門，僅供參考，歡迎大家閱讀。
施工合同范本熱門1
發包人：（全稱）_________
承包人：（全稱）_________
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國電力法》達成以下協議：
一、工程概況
1、工程名稱：_________
2、建設地點：_________
3、工程內容：_________
（一）10kV高壓供電線路。
（二）2臺630kVA變壓器安裝。
（三）400伏低壓供電線路。
4、承包方式：本工程采用總價包干的方式承包。
二、合同工期
開工日期：_________年__月__日
竣工日期：_________年__月___日
合同工期總日歷天數30天。
三、工程質量標準
達到國家現行的有關施工質量驗收規范標準，滿足施工圖設計。
四、合同價款
本工程采用總價包干的方式承包，即包干價為：萬元，大寫：（含主體工程費、設計費等內容）。
五、工程款的撥付與結算
1、本合同簽訂后，先由施工單位墊資修建，再按工程進度情況分期付款，工程竣工后，在甲方及相關部門驗收合格后，一年內付清工程余款。
2、保修金和支付方式：按工程合同款5%，保修期滿全部付清，保修金無論在何種情況下均不計算利息。
六、工程驗收
工程具備竣工驗收條件，由施工單位通知電力質檢部門，電力質檢部門組織有關部門人員驗收，驗收合格后，發包人辦理完相關手續。工程未經竣工驗收或竣工驗收未合格的，發包人不得使用。發包人強行使用時，由此發生的任何問題，由發包人承擔一切責任。
七、不可抗力
因不可抗力事件導致的.費用增加雙方協商解決，延誤的工期相應順延。
八、工程質量保修
1、本工程整體保修期為1年（按國家有關保修條款執行），自竣工驗收合格之日起計算。
2、若甲方在不違反操作的情況下出現的故障或損壞，乙方負責免費維修。若甲方違反操作規范或不可抗拒力原因造成的故障或損壞，乙方負責維修，其費用由甲方負責。
3、如乙方違反其保修承諾或質量問題而造成甲方損失的，甲方有權將乙方5%的工程尾款部分或全部抵償甲方損失，該尾款不足以賠償甲方損失的，甲方有權向乙方追償。
九、雙方責任
（一）甲方違約責任
（1）甲方嚴格遵守合同規定，如有違反，造成工期延誤或乙方損失，甲方負責。
（2）甲方應當按時支付工程進度款，若因工程款遲付影響工期延誤，由甲方負責。
（3）甲方不得無故解除合同，若未經乙方同意解除合同，全部責任由甲方負責。
（二）乙方違約責任
1、乙方未經甲方同意解除合同，需返還甲方已支付的款項，并需支付甲方工程總價的20%作賠償金。
2、因乙方原因造成的停工、返工、材料、器材損失均由乙方承擔。
3、因乙方原因導致本工程不能按時正常供電，乙方承擔全部違約責任。
4、乙方須嚴格按照圖紙及清單報價表中規定的材料施工，若未經甲方同意擅自更換材料，乙方應無條件予以更換成符合合同約定的材料。
十、合同爭議解決
1、雙方隨時協商解決有關施工中發生的具體事宜，共同履行本合同各項規定。
2、本合同條款對特殊情況未盡事宜，雙方可根據具體情況簽訂補充條款，并與本合同具有同等效力，但不得與本合同想抵觸。
3、本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決，協商不稱的依法向人民法院起訴。
4、合同訂立地點：榕江縣工業園區規劃和建設局，本合同自簽訂之日起后生效。本合一式四份，具有同等法律效力，雙方各執兩份，由雙方各自分送相關部門。
發包人：_________（公章）住所：_________
承包人：_________（公章）住所：_________
法定代表人：_________法定代表人：_________
委托代理人：_________委托代理人：_________
_________年_________月_________日
經辦人：_________鑒（公）證機關（蓋章）：_________
_________年_________月_________日
施工合同范本熱門2
發包方：_________建筑施工有限責任公司(以下簡稱甲方)
承包方：_________(以下簡稱乙方)
依照《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》及公司《關于工程項目勞務承包管理暫行規定》。甲方決定將___公司___工程項目部的勞務分包給乙方，為規范管理，明確職責，經雙方協商一致，特簽訂本合同，以資共同遵守。
一、甲方發包給乙方的勞務施工項目內容范圍如下：該工程項目施工藍圖中所有磚、石砌筑及抹灰分項工程;鋼筋制作、綁扎分項工程;模板制作、安裝分項工程;腳手架搭設作業。
二、本合同期限：從________年____月____日起至________年____月____日止。
三、工程質量標準：所有分項工程質量確保優良
四、勞務管理費的上繳及付款方式：
1、上繳標準：該工程項目勞務管理費為人民幣壹拾萬元整，由乙方上繳，如乙方能達到按該項目部與建設方所簽訂的'合同中的質量、進度要求，則甲方按管理費的返回乙方作為獎勵。
2、付款方式：上繳勞務管理費按兩次付清，即主體完工前付____，裝修完工前付____。
五、乙方的職責
1、乙方提供相關的證件及資質，配合乙方辦理相關手續。協調處理施工過程中的勞務糾紛及工傷事故。
六、乙方的職責：
1、全面履行___公司與___建筑施工有限責任公司簽訂的項目施工合同。并承擔該合同條款中乙方應承擔的全部責任與義務。
2、確保所有分項工程的質量、進度、安全達到項目部與建設方簽訂的合同要求。如達不到則按管理費的50進行處罰。
七、本合同未盡事宜，雙方通過協商，可另簽訂補充條款，與本合同具有同等法律效力。
八、本合同一式六份，甲乙雙方各執三份，經雙方簽字生效，至工程完工，雙方結清勞務管理費后失效。
甲方：__________
乙方：________________
甲方代表：__________
乙方代表：__________
________年____月____日
_______年____月____日
【施工合同】相關文章：
施工合同精選范本02-15
施工協議04-28
施工合同樣本12-01
施工合同范本01-03
施工合同范本01-03
施工合同范本11-03
家庭采暖施工合同11-08
施工合同格式12-31
施工吊籃租賃合同04-14
施工合同范本06-23