加工承攬合同的范本

　　在人們愈發重視契約的社會中，關于合同的利益糾紛越來越多，它也是減少和防止發生爭議的重要措施。擬定合同的注意事項有許多，你確定會寫嗎？下面是小編整理的加工承攬合同的范本，希望對大家有所幫助。

　　加工承攬合同的范本 篇1

　　甲方：（定做方）

　　乙方 （承攬方）附加身份證復印件

　　加工xx，雙方本著互惠互利，協商一致的原則，達成合同條款如下：

　　一、甲方權利和義務

　　1、合同簽定后，甲方為乙方免費提供產品樣本圖案。天然彩沙、鍍金線及專用工具，乙方自購。如在本廠購買材料，由于乙方個人原因，不能繼續做畫，為保證本廠產品質量，材料不退。

　　2、甲方對乙方產品負責回收并以現金支付加工費（550元/m2），拒收任何原因的半成品和不合格產品。

　　二、乙方的權利和義務

　　1、通過考察同意后，自愿購買材料。如產品質量問題，乙方自己負責。

　　2、乙方需按甲方提供的樣本、限本人制作，如私自組織人員加工，技術轉讓，需經廠方同意方可進行，否則按違約處理。

　　二、違約條款

　　1、甲方違背合同第一條（2款）時以（550元/m2）的1倍支付乙方違約金。

　　2、乙方外購材料摻雜使假，私自技術轉讓時，按每平方米550元的1倍支付甲方違約金。

　　四、本合同有效期?? 月，200? 年??月?? 日起至200? 年??月?? 日止。

　　本合同期瞞后，乙方申請，甲方有權依據生產定單續簽或終止合同。

　　五、本合同一式兩份，并有驗收標準為合同附件，甲、乙雙方各執一份，自簽字蓋章之日起生效。

　　甲方 乙方：

　　年月日

　　供方（全稱）：____________________________________

　　地 址：____________ 郵碼：____________ 電話：____________

　　法定代表人：____________ 職務：____________

　　需方（全稱）：____________________________________

　　地 址：____________ 郵碼：____________ 電話：____________

　　法定代表人：____________ 職務：____________

　　根據《中華人民共和國合同法》規定，經雙方協商，簽訂本合同，以資共同信守。

　　一、品名、規格、數量、價格、交提貨日期

　　二、質量標準、驗收方法及地點：

　　三、原材料來源及互利方法：

　　四、交（收）貨方法、地點及運雜費負擔：

　　五、貨款結算時間及方法：

　　六、包裝要求及包裝物回收辦法、費用負擔：

　　七、經濟責任：

　　八、其他：

　　九、供需雙方由于不可抗力的災害和確非一方本身造成的原因而不能履行合同時，經雙方協商由合同鑒證機關查實證明，可免予承擔經濟責任。

　　十、本合同自簽訂之日起，雙方蓋章簽字后生效。任何一方不得擅自修改或終止，如需修改或終止時，應經雙方協商同意，另立協議方可有效，并報雙方業務主管部門備案。

　　十一、本合同在有效期內任何一方違約，雙方都有權按《中華人民共和國合同法》有關規定，向合同仲裁機關提出書面申訴，要求調解、仲裁處理。

　　十二、本合同正本兩份，雙方各執一份，副本____份，送雙方業務主管部門、銀行各一份，工商行政管理機關二份。

　　十三、本合同有效期自____年____月____日至____年____月____日止。

　　·服裝加工合同 ·鋼筋加工合同 ·加工貿易合同 ·進料加工合同

　　供方：________________________

　　代表人：_____________________

　　____年____月____日

　　需方：________________________

　　代表人：______________________

　　____年____月____日

　　承攬方（全稱）： _________________________________________

　　定作方（全稱）：_________________________________________

　　合同編號: ______________簽訂地點: ______________________

　　承攬方和定作方經雙方友好協商，現簽訂本合同，以資共同信守。

　　一、定作物品名、規格、數量、價格、交提貨日期：

　　品_ 名

　　規格

　　單位

　　數量

　　單價

　　金額

　　分期交（收）貨數量

　　備注

　　月

　　月

　　月

　　月

　　月

　　總金額（大寫）__ 佰___ 拾__ 萬__ 仟___ 佰___ 拾___ 元____ 角___ 分￥_______

　　定作款共計人民幣（大寫）:＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　二、質量標準：

　　1、定作方應該于本合同簽訂之日起＿＿＿＿天內，向承攬方提供定作物的樣品， 承攬方應保證所加工的定作物與雙方確認的樣品質量相符．

　　2、承攬方應該根據定作方提供的相關工藝單進行定作物的加工。

　　三、質量檢驗及驗收辦法：

　　定作方應自收到定作物之日起二天內對定作物的數量、質量等相關事項進行確認驗收。如果對承攬方交付的定作物有任何異議，應于收貨之日起三天內書面向定作方提出。如逾期，則視為承攬方交付的定作物完全符合定作要求。定作物因定作方使用、保管不當等原因引起的質量問題，定作方不得要求承攬方修復或者退換或者主張其他任何責任。

　　四、包裝要求及費用負擔：定作物由承攬方負責包裝，以定作物不受損壞為準，具體包裝要求是___________________ ________________________。

　　五、交貨（運輸）時間、辦法及地點要求：

　　1、定作物交由定作方指定的_____________________________ （承運人）承運，由承攬方代辦相關的托運手續，運費由定作方自行承擔。承攬方將定作物交付承運人后，則視為承攬方已將定作物交付于定作方，定作物所有風險由定作方承擔。

　　2、時間要求：交定作物期限應按照合同規定履行，任何一方要求提前或者延期交定作物的，應該至少在約定的交貨日期到來前7天書面向對方提出，并且取得對方同意。

　　委托承運人運輸的，以交定作物時承運人簽發的戳記日期為準。

　　六、預付款要求：定作方應于本合同簽訂之日，向承攬方支付人民幣 __________元預付款（按照定作款總額的百分之＿＿＿ 計算），該預付款在末批定作物交付時沖抵定作款。

　　七、定作款結算辦法及期限：

　　1、 ___________________________________________________________________________________

　　_______________________________________________ ________________________

　　2、如定作方未按約定付清定作款項，未付清定作款的定作物所有權由承攬方所有。承攬方可對定作物行使留置、處分等權利。

　　八、違約責任：

　　第一點：定作方的違約責任

　　（１）中途變更定作物產品品種、數量、設計、質量或包裝的規格給承攬方造成損失時，應償付承攬方因此造成的損失，如果損失難以確定，則至少為＿＿＿＿元人民幣。

　　（２）中途解除合同的，定作方應該向承攬方支付合同未履行部分價款總值百分之30的違約金。

　　（3） 未按合同規定日期付款的，除應該繼續付清全部定作款外，每延期一天，還應償付承攬方以延期付款總值千分之一的違約金。

　　（4）無故拒絕接收定作物的，應賠償承攬方因而造成的損失，

　　（5）錯填到貨地點或接貨人的，或者變更交付定作物地點或者接收人的，應該 承擔因此多支出的費用并賠償承攬方因此造成的損失。

　　第二點：承攬方的違約責任

　　（1）違反本合同第一條和第十一條規定的數量而少交的，承攬方應照數補交，否則應償付定作方以少交的`的價款總值百分之30的違約金 。

　　（2）包裝不符合合同規定的，應重新包裝，并承擔因此而支付的費用 ；

　　（3） 承攬方無故提前交定作物的，除非取得定作方同意，否則定作方有權拒收。

　　（4）因為承攬方原因導致定作物錯發到貨地點或接貨人的，除按合同規定負責運到指定的到貨地點或接貨人外，并承擔因此多付的運雜費和造成的延期交貨責任。

　　九、爭議解決方式

　　本合同履行過程當中的任何爭議，由雙方協商解決，協商不成，任何一方均可向XX市人民法院起訴。

　　十、如需提供擔保，雙方應另行簽訂合同擔保書，作為本合同附件。

　　十一、因生產特殊性，定作方允許承攬方在供應定作物數量上有±10%的浮動，在交付時間上有±＿＿天的浮動。

　　十二、本合同履行過程當中，雙方來往的傳真、信函等均視為本合同的重要組成部分，與本合同具有同等法律效力。

　　·服裝加工合同 ·鋼筋加工合同 ·加工貿易合同 ·進料加工合同

　　十三、雙方需約定的其它事項：

　　________________________________________ __________________________________________

　　____________________________________ __________________________________________

　　__ _________________________________________________________________________________

　　__ ___________________________________________________________________________________

　　本合同一式二份，雙方各執一份，合同自雙方簽字蓋章之日起生效。

　　承攬方（蓋章）：______________ 定作方 （蓋章）：

　　法定代表人：＿＿＿＿＿＿＿法定代表人：＿＿＿＿＿

　　電話：＿＿＿＿＿＿＿＿電話：＿＿＿＿＿＿＿

　　地址：＿＿＿＿＿＿＿＿地址：＿＿＿＿＿＿＿

　　開戶銀行：＿＿＿＿＿＿開戶銀行：＿＿＿＿＿

　　帳號：＿＿＿＿＿＿＿＿帳號：＿＿＿＿＿＿＿

　　日期：______ 年____ 月____ 日

　　加工承攬合同的范本 篇2

　　定作方：合同編號：

　　簽訂地點：

　　承攬方：簽訂時間：

　　一、加工標的

　　貨物名稱

　　型號

　　面料

　　顏色

　　單位

　　數量

　　單價

　　總金額

　　交貨地點及期限

　　交期：

　　出口國：

　　合計人民幣（大寫）

　　按實際金額結算 單價含線 稅 封箱帶

　　二、定作方提供材料（若定作方提供材料，則必須填寫）

　　材料

　　質量

　　數量

　　提供日期

　　消耗定額

　　面料.里料

　　一等

　　按定單數量

　　到位

　　按實際排版單耗

　　三、承攬方應當在收到定做人提供的材料后應立即組織人員依據行業標準進行檢驗，提出異議期限為7天；定作方委托承攬方采購面料、里料、輔料的，承攬方對所采購物品的質量負責，應該得到定作方的書面確認方可開裁。

　　四、加工物品的技術標準及質量以定作方指示書、確認樣的要求為準。物品加工其他特別質量要求：按相應的出口產品的檢驗標準和SN/T1649 的'標準驗收。

　　五、承攬方發現定作方提供的圖紙、技術要求不合理的，應在3日內向定作方提出書面異議，否則由此造成的損失由承攬方負責，定作方應在收到書面異議后的7日內答復。

　　六、加工物品的包裝按定作方的要求。

　　七、未經定作方書面同意，承攬方不得擅自將合同所約定的定作任務或部分定作任務轉移給第三方完成，否則將構成違約，定作方有權隨時解除合同，給定作方造成的損失由承攬方賠償。

　　八、承攬方負責將定作物品送至定作方指定的地點。（定做方自提）。

　　九、承攬方應該在貨物生產完成后、出運前組織進行驗收，驗收標準為客戶最終確認樣及確認意見標準。由于承攬方逾期交貨、貨物的質量問題等原因引起的索賠和其他責任由承攬方承擔（包括但不限于：客戶索賠、因交貨期推遲而引起的空運費等）。

　　十一、付款方式：內部結算。

　　十二、其他約定事項：

　　1、在加工制作期間，定做方有權隨時進入承攬方的工作現場進行必要的監督檢查，

　　2、雙方對質量標準確認以封樣為準，雙方各保留封樣，由承攬方無償提供。

　　3、若由定作方提供原材料的，加工任務完成后，承攬方必須將剩余面料、二等衣服等送達到定作方指定地點。

　　4、用料按定作方要求，超出不允許裁剪，按最省的排料。

　　5、最終產品質量必須通過定作方驗收，由于承攬方原因造成定作方二次加工、二次出運和退貨索賠等一切損失均由承攬方承擔。

　　十三、違約責任：任何一方違約的應承擔違約責任，除應承擔因違約給非違約方造成的一切損失外還應賠付合同價款30%的違約金。

　　十四、如有糾紛，雙方協商解決，協商不成，任何一方均可向定做方所在地法院起訴。

　　定做方：

　　代表人：

　　時間：

　　承攬方：

　　代表人：

　　時間：

　　加工承攬合同的范本 篇3

　　甲方(定作方)：

　　乙方(承攬方)：

　　經甲乙雙方友好協商，依據我國《中華人民共和國民法典》的有關規定以及其他相關法律規定，就甲方向乙方采購相關 等小商品事宜約定如下：

　　一、采購產品情況

　　1、品名 ，規格 ，數量 ，單價 ;

　　2、品名 ，規格 ，數量 ，單價 ;

　　3、品名 ，規格 ，數量 ，單價 ;

　　總金額(含稅價)：人民幣 元整(小寫￥ )。

　　二、樣品約定時間

　　自本合同生效之日起 個工作日內，乙方負責按甲方要求制作

　　樣品，經甲方確認后的樣品將作為乙方最終交貨的標準。

　　三、交貨時間、地點及運費

　　合同生效時甲方應當支付 %預付款到乙方賬戶，確認本協議第一條中各品名的尺碼數量后 天內交貨(具體數量由雙方以書面傳真或者電子郵件方式確認)，運費由 承擔。

　　四、質量要求及技術標準

　　按照甲乙雙方事先確認的樣品為標準，貨物主要技術指標按國家或行業標準。

　　五、驗收方法、標準和期限

　　以甲乙雙方確認的樣品為準，如甲方發現貨物的品種、面料、數量、顏色、規格與裝箱單不符，應在收到貨物后 個工作日內以書面形式通知乙方;經乙方核實后，盡快做出相應的處理。若乙方交付的貨物不符合本合同標準，乙方應當負責更換或者退貨，因此產生的所有費用應當由乙方承擔。

　　六、包裝要求及費用負擔

　　乙方按其企業或行業標準提供包裝，費用由乙方承擔。

　　七、結算方式和期限

　　合同生效且收到乙方發票后 日內甲方支付總價款 %作為預付款，計人民幣 元整(小寫￥ )，雙方約定匯款方式為甲方電匯，乙方收款賬戶為：

　　收款人：

　　開戶行：

　　賬號：

　　最終結算金額以實際定作、雙方簽字確認的數量和金額為準，自甲方驗收合格之日起 日內，甲方一次性支付其余貨款。

　　八、違約責任

　　1、合同生效后合同一方單方解除合同的，合同另一方有權要求違約一方支付合同總金額的. %作為違約金。

　　2、因甲方的原因造成乙方不能按約定時間制作樣品的，不能按時交貨的，由甲方承擔責任。

　　3、若乙方提交的樣品和甲方定作的 小商品存在較大差異，甲方有權拒絕付款。

　　九、合同爭議的解決方式

　　本合同在履行期間發生的爭議，由雙方當事人協商解決;協調或者調解不成的，雙方當事人同意向 人民法院起訴。

　　十、本合同一式二份，甲方乙方各執一份，自雙方簽字蓋章之日起生效。合同未盡之事宜，由甲乙雙方另行簽訂補充協議。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________　　　　　法定代表人(簽字)：_________

　　______年______月____日　　　　　　　______年______月____日

　　加工承攬合同的范本 篇4

　　供方：

　　合同編號：

　　需方： 簽訂地點：

　　產品名

　　稱、型號、廠家、數量、金額

　　簽訂時間：

　　產品名稱

　　商標

　　規格型號

　　備注

　　計量單位

　　數量

　　價款

　　單價

　　總價

　　攪拌澆灌機

　　混凝土發泡砌塊技術及發泡劑制作技術

　　混凝土物理發泡技術及發泡劑制作技術

　　首付定金（ ）

　　合計人民幣金額（大寫）：

　　第一條 設備部分

　　1、供方負責提供免蒸養砌塊全套設備（攪拌機、儲料倉等設備）

　　2、供方負責設備的安裝、試運營，必須達到需方的要求（需方只提供水泥罐和管道）。

　　3、供方收到定金在15個工作日內交貨。

　　第二條 技術部分

　　1、供方負責提供免蒸養砌塊化學發泡技術物理植物發泡技術，保溫磚砌塊填充物的發泡技術。

　　2、供方負責提供以上兩種成形材料的發泡劑制作技術，保證達到客戶的.要求。

　　3、供方負責需方的要求至達到檢測合格（泡沫混凝土標準）。

　　4、供方提供的技術做出來得產品容重每立方不能超過140公斤，每立方價格不能超過90元。

　　第三條 付款方式

　　定設備時首付10%定金，設備制作成形運到需方目的地，設備到達需方要求付40%，余額50%至發泡技術發泡劑的制作技術完成后付清。（注：付款后配方的原料及制作技術全部提供給對方）

　　第四條 違約責任

　　本合同一經簽字，雙方必須無條件遵守，如有一方違約，付給受害方總價款60%違約金。

　　1、合同爭議的解決方式：本合同發生爭議，由雙方人當事人協商解決，協商不了的向供方人民法院提起訴訟。

　　2、本合同自簽字之日起生效。

　　第五條在供方沒有營業執照等因素，需方委托武漢半島磚機設備有限公司監督，督促配合半島公司完成需方的要求。

　　供方 需方

　　單位名稱：

　　單位名稱：

　　單位地址：

　　單位地址：

　　委托代理人：

　　委托代理人：

　　電話：

　　電話：

　　傳真：

　　傳真：

　　開戶銀行：

　　開戶銀行：

　　賬號：

　　賬號：

　　加工承攬合同的范本 篇5

　　委托方： (以下簡稱甲方) 加工方： (以下簡稱乙方)

　　依據《中華人民共和國合同法》的有關規定，甲乙雙方就甲方委托乙方進行鋼結構加工制作事宜，經友好協商，達成一致并訂立本合同，共同遵守。

　　一、加工方式

　　甲方提供鋼結構工程施工圖紙，乙方包工包料加工。

　　二、加工內容

　　本合同所涉之加工內容為甲方提供的 錦繡物流倉儲樓 工程的施工圖紙中的鋼結構的加工制作(含拋丸除銹，刷 紅丹 防銹底漆一遍)。

　　三、加工工期

　　從乙方收到甲方的第一筆預付款(或定金)之日起開始計算工期。

　　四、加工量、單價及總金額

　　1、以上價格均為稅工程施工質量驗收規范》(GB-50205-20xx)。甲方提供施工圖紙一套，并簽字蓋章，乙方須嚴格按圖紙要求加工制作。

　　2、上表所列之加工量為暫定加工量，結算時按加工廠分解圖、下料單、理論重量加量0%損耗計算。本合同從生效之日起，合同單價不因市場價格變化而變更。

　　3、上表所列之“金額”的“合計”項為暫定總價。

　　4、本合同采用的定價方式結算。

　　五、運輸方式：需方自提，運費自負。

　　六、結算、付款及付款方式

　　1、本合同簽訂后萬元為定金， / 萬元為預付款。乙方收到甲方支付的足額定金和預付款后開始組織生產。如本合同簽訂后3天內，乙方未收到甲方支付的足額定金和預付款，本合同自動終止，甲方已支付的定金不退還。

　　2、乙方生產、制作鋼結構過程中，甲方付款提貨，且甲方累計所提貨物的價款不得超過甲方實際已支付的'貨款數額(定金除外)。甲方最后一次提貨前，雙方辦理結算，貨款應全額付清，乙方財務收到甲方支付的全額貨款并確認后，安排發貨。

　　3、如甲方在現場安裝時發現有質量問題，應及時通知乙方，乙方必須在12小時內到現場處理問題。

　　七、雙方責任 甲方責任

　　1、甲方應于合同簽訂時提供給乙方完整、詳細的工程施工圖紙壹套。 2、甲方負責按本合同規定的時間、方式提貨、驗貨，支付貨款、辦理結算。

　　3、本合同所涉及工程如中途有設計變更，甲方應以書面方式在變更實施前2天書面通知乙方，因變更導致的材料增減按實結算。甲方書面通知前產生的半成品由甲方承擔，按照合同約定價格支付乙方價款。

　　4、甲方提供的施工圖紙需交乙方審核，對乙方提出的圖紙錯誤，甲方必須在乙方提出后12小時內解決。由此造成的工期延誤由甲方承擔相應責任。

　　5月日為甲方最后提貨期限。因甲方原因造成在期限內未提完所訂的全部貨物，甲方應在最后提貨期限屆滿后7天內付清全部貨款。否則甲方提貨時，市場價格上漲的，按照漲價后價格結算;市場價格下跌的，按照下

　　乙方責任

　　1、乙方承擔本合同范圍內鋼結構構件的材料采購和加工制作。乙方應嚴格按照甲方提供的施工圖紙提出的技術要求、質量、數量、包裝等具體要求進行生產加工，并做好自檢工作，確保質量、進度。加工完后，保存甲方提供的施工圖紙。

　　2、乙方負責成品構件的捆扎、裝車等工作。

　　3、乙方在鋼構件出廠時，需提供所采購鋼材的材質證明，產品的檢驗報告，合格證明等技術資料一式四份(注：不含帶MA章的探傷報告及第三方材料復檢費)。

　　4、日開始供應第一批構件，供貨要求詳見甲方書面需貨計劃， 20xx 年 9 月 15 日前將全部鋼構件供完。

　　八、質量驗收

　　1、甲方在鋼構件出廠前進行質量復檢。復檢合格后，由于運輸的原因產生的產品質量問題由甲方負責，乙方加工的產品質量問題由乙方負責，并在48小時內解決。

　　2、質量異議期限：甲方收到產品后如發現存在質量問題，應立即停止使用，并在48小時內向乙方提出書面異議。乙方接到甲方書面異議后派員到現場查驗并與甲方協商解決。如甲方未在以上期限內提出書面異議，或甲方收到貨物后1個月內未提出書面異議的，視為乙方提供的貨物質量全部合格，甲方不得再以貨物質量問題為由要求乙方承擔任何責任。

　　3、甲乙雙方約定，如果乙方提供的貨物質量存在缺陷，乙方僅對質量缺陷產品本身的價款損失承擔責任，乙方不承擔由于產品質量缺陷而造成其他直接或間接損失。

　　九、違約責任

　　1、甲方遲延提貨的，乙方自最后提貨期限屆滿之次日起提供10天的免費保管期限。免費保管期滿后甲方仍未提貨的，甲方按每噸每天10元的標準支付給乙方保管費用。乙方計收保管費用的保管期限為60天，超過60天時，乙方有權

　　2、因甲方原因造成乙方停工、窩工、返工及原材料、構件報廢的，由甲方負責賠償乙方因此發生的直接損失。

　　3、乙方無故延遲交貨的，應負責賠償因此給甲方造成的實際損失。

　　4、本合同生效后履行完畢前，任何一方不得毀約，不得擅自解除本合同。

　　十、保密責任

　　任何一方在簽訂及履行本合同的過程中知悉對方的商業秘密，必須承擔保密義務，不得以任何方式泄露給第三人。保密期限自知道或應當知道該商業秘密之日起，至對方將該商業秘密公開之日止。

　　十一、其他約定

　　1、本合同所涉之法定代表人、經辦人對本合同項下的債權債務承擔連帶擔保責任。

　　2、本合同未盡事宜，由雙方協商解決并簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。

　　3、雙方就本合同發生爭議時應協商解決，協商不成時，可向乙方所在地人民法院提起訴訟。

　　4、本合同經雙方簽字蓋章并在乙方收到甲方定金后生效，至構件交付完畢貨款付清后自然終止。

　　5、本合同一式四份，雙方各執兩份，具有同等法律效力。 (以下無正文)

　　甲方：(蓋章) 乙方：

　　年月日：

　　加工承攬合同的范本 篇6

　　甲方：

　　乙方：公司(香港)

　　雙方在遵守有關規定的前提下，本著平等互利的原則，就來料加工各款業務進行了充分協商，一致達成了如下合同條款：

　　1、甲方責任：

　　(1)提供有上蓋之廠房棟層平方米，無上蓋場地平方米，工廠管理人員名，生產工人首期名、開業后十二個月增至名，(禁止雇傭不滿十六歲的`童工)，如當地勞力缺乏，可到外地雇請，但須經市有關部門批準，在合同期內代乙方加工生產上述產品，加工成品后交回乙方復出香港。

　　(2)提供現有水、電設備供加工生產之用，如需要安裝水、電設施，其費用由乙方支付。

　　(3)辦理來料加工、裝配有關業務的進出口手續及對工廠實行行政、財務和管理，不得把工廠以任何形式承包給任何單位和個人經營。

　　2、乙方責任：

　　(1)不作價提供加工上述產品及裝修廠房和建造平方米簡易廠房所需的設備材料(詳見清單)，分多批運抵甲方工廠，設備總值月萬港元。

　　(2)不作價提供加工上述產品所需的原料、輔料和包裝物料，具體數量、規格在合同中訂明。

　　甲方：(以下簡稱甲方)

　　乙方：(以下簡稱乙方)

　　甲方有一批標志牌桿件承包給乙方在本公司車間內焊接加工，經甲乙雙方共同協商達成如下協議：

　　3、乙方工作人員在廠工作期間，食宿由甲方安排，每人每天按十元伙食費標準給予就餐，伙食費在加工費中結算扣除。

　　4、乙方在焊接過程中嚴格按照甲方提供的圖紙或樣品加工，焊縫必須平整光滑，焊后清除焊渣(氣保焊除外)，以確保焊接質量。

　　6、焊接工程量與單價計算為：

　　A、二懸臂主柱套;價格合計。

　　B、三懸臂主柱套;價格合計。

　　C、二懸臂支桿套;價格合計。

　　D、三懸臂支桿套;價格合計。

　　E、羊柱支桿套;價格合計。

　　合計總價元

　　以上協議為這批標志牌桿件焊接承包任務。焊接全部完工后，在本月內付給乙方加工費，以上協議甲乙雙方各執一份，簽字后生效。

　　甲方代表：

　　乙方代表：

　　日期：

　　加工承攬合同的范本 篇7

　　承攬方：__________________

　　定作方：__________________

　　定作方委托承攬方加工________________，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。

　　第一條加工成品：

　　第二條加工成品質量要求：_______________________________________________________________________________________。（加工定作物品，需要封存樣品的，應當由雙方代表當面封簽，并妥為保存，作為驗收的依據）

　　第三條原材料的提供辦法及規格，數量，質量：___________________________________________________________________________________（１，用承攬方原料完成工作的，承攬方必須依照合同規定原材料，并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規定的原材料而影響定作物的質量時，定作方有權要求重作，修理，減少價款或退貨。２，用定作方原材料完成工作的，合同應當明確規定原材料的消耗定額。定作方應按合同規定的時間，數量，質量，規格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。３，原材料等物品交（提）日期計算，參照第七條規定執行。）

　　第四條技術資料，圖紙提供辦法：____________________________________________________________________________________________（１．承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方；定作方應當在規定的時間內回復，提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答復，有權停止工作，并及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。２，承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料和復制品。３，定作方應當按規定日期提供技術資料，圖紙等。）

　　第五條價款或酬金：________________________________________________________________________________________（價款或酬金，按照國家或主管部門的規定執行，沒有規定的由當事人雙方商定。）

　　第六條驗收標準和方法：__________________________________________

　　________________（１，按照合同規定的質量要求，圖紙和樣品作為驗收標準。２．定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目的，應當由雙方協商，在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題，除定作方使用或保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。３，當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。）

　　第七條交（提）貨的時間和地點：___________________________________________________________________________________________（１，交（提）定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交（提）定作物，應當在事先與對方達成協議，并按協議執行。２，交（提）定作物日期的計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的，以定作方接收的戳記日期為準；委托運輸部門運輸的，以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準；自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發出提取定作物的通知中，必須留給定作方以必要的途中時間；雙方另有約定的，按約定的方法計算。）

　　第八條包裝要求及費用負擔：____________________________________________________

　　第九條運輸辦法及費用負擔：____________________________________________________

　　第十條結算方式及期限：____________________________________________________

　　第十一條其他：_____________________________________________________（如：１．根據國家有關規定，定作方可向承攬方交付定金。定金數額由雙方協商確定。定作方不履行合同的，無權請求返還定金。承攬方不履行合同的，應當雙倍返還定金。２．根據國家有關規定，經當事人雙方約定，定作方可向承攬方給付預付款。承攬方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。定作方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金；有余款的可以請求返還。等等。）

　　第十二條承攬方的違約責任：

　　一，未按合同規定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價；不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任；經過修整或調換后，仍不符合合同規定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

　　二，交付定作物或完成工作的數量少于合同規定，定作方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；少交部分定作方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由承攬方賠償。

　　三，未按合同規定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損，滅失的，由承攬方賠償損失。

　　四，逾期交付定作物，應當向定作方償付違約金________元；（合同中無具體規定的，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金）以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。

　　未經定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。

　　五，不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的_____％（１０％--３０％幅度）或酬金總額的_____％（２０％--６０％幅度）違約金。

　　六，異地交付的定作物不符合合同規定，暫由定作方代保管時，應當償付定作方實際支付的保管，保養費。

　　七，實行代運或送貨的定作物，錯發到達地點或接收單位（人），除按合同規定負責運到指定地點或接收單位（人）外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。

　　八，由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的'、應當償付定作方因此造成的損失。

　　九，未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換，補齊的，由承攬方對工作質量，數量承擔責任。

　　十，擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。

　　第十三條定作方的違約責任：

　　一，中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。

　　二，中途廢止合同，屬承攬方提供原材料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的____％（１０％--３０％幅度）的違約金；不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的__________％（２０％---６０％的幅度）違約金。

　　三，未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失；承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。

　　四，超過合同規定期限領取定作物的，除按本條第五款規定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限六個月不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養費后，退還給定作方；變賣定作物所得少于報酬、保管、保養費時，定作方還應補償不足部分；如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。

　　五，超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金；以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。

　　六，無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

　　七，變更交付定作物地點或接收單位（人），承擔因此而多支出的費用。

　　第十四條不可抗力：在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，但應當采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規定的履行期限以外發生的，不得免除責任；在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的，定作方應當承擔責任，并賠償承攬方由此造成的損失。

　　第十五條糾紛的處理：加工承攬合同發生糾紛時，當事人雙方應協商解決；協商不成時任何一方可向合同管理機關申請調解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。

　　本合同自____年____月____日起生效，合同履行完畢即失效。本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。

　　本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執一份；合同副本一式____份，交_______（如經簽證或公證，則應送簽證機關或公證機關）各留存一份。

　　定作方：____________________（蓋章）

　　代表人：____________________（蓋章）

　　地址：________________________________

　　電話：________________________________

　　開戶銀行：____________________________

　　帳號：______________________________

　　承攬方：__________________________（蓋章）

　　代表人：__________________________（蓋章）

　　地址：_________________________

　　電話：_________________________

　　開戶銀行：_____________________

　　帳號：_________________________

　　_____年_______月______日訂

　　加工承攬合同的范本 篇8

　　定作方：（以下簡稱甲方）________

　　承攬方：（以下簡稱乙方）________

　　根據《中華人民共和國民法典》及相關法律法規的規定，甲乙雙方本著誠信、互利、公平、公開的原則，經友好協商達成如下合同條款，共同遵守執行。

　　第一條加工成品

　　品名：__________貨號：__________面料：__________

　　顏色：__________尺碼：__________

　　第二條服裝數量

　　1、計量單位：__________

　　2、數量：__________

　　第三條原材料的提供

　　由甲方提供原材料，具體見下：

　　材料名稱數量質量：__________________

　　提供日期：__________單價：__________總金額：__________

　　第四條服裝質量

　　加工成品質量按甲方提供的樣衣或工藝單執行，樣衣由甲方保管，作為驗收的依據。樣衣、工藝單作為合同的附件。

　　第五條技術資料、圖紙提供

　　1、甲方提供服裝款式（樣衣或圖片）、標志圖案等圖樣的技術資料。

　　2、乙方在生產過程中，發現甲方提供的圖紙和技術要求不合理，應當及時通知甲方，甲方應當在_________天時間內回復，提出修改意見。甲方在規定的時間內沒有答復，乙方有權停止工作，并在_________內通知甲方，因此造成的損失由甲方賠償。

　　3、乙方必須對甲方提供的服裝款式、圖紙等技術資料進行保密，不得向任何人泄漏任何相關資料，也不得在甲方訂單之外利用甲方提供的資料自行加工、銷售。

　　4、未經甲方許可，乙方不得留存服裝樣品及相關的`技術資料。

　　第六條報酬

　　1、加工單價：__________

　　2、總金額（元）：__________

　　第七條包裝方式

　　內用_，外用_包裝，包裝費由__________方承擔。

　　第八條服裝交付

　　1、交貨地：

　　2、產品的交（提）貨期限：_________。

　　第九條服裝驗收

　　1、驗收期間：_________。

　　2、認真核對貨物的品名、款號、數量、嘜頭，準確無誤后方可抽樣。

　　3、驗收方式：產品按30%抽檢，抽樣標準為：隨機。

　　4、驗收標準：與樣衣款式、做工一致

　　驗收包括：商品的外觀質量、規格、數量、包裝、內在質量、標識等項目進行檢驗和檢測。根據貨物實際情況，以驗收標準為依據判定合格與否。

　　5、經首次檢驗不合格的加工成品，甲方在2天內通知乙方并有權要求乙方返修。

　　6、對于乙方返修后的加工成品由甲方依照上面的驗收標準再次檢驗，對于再次檢驗，不合格的加工成品交由甲方處理，并從甲方支付給乙方的加工費用中扣除不合格產品的成本價格。

　　第十條定金/預付貨款

　　1、甲方應于________年____月____日前向乙方交付定金_元；甲方不履行合同的，無權請求返還定金，乙方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須雙倍返還定金。

　　2、甲方應于________年____月____日前向乙方交付預付款_元；甲方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金，有余款可以請求返還；乙方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。

　　第十一條報酬結算

　　1、付款期限：甲方應于驗收無誤收貨之日起____日內，一次性付清合同約定的全部款項；

　　第十二條留置權

　　如甲方未支付價款，在雙方沒有例外約定時，乙方對完成的服裝享有留置權。

　　第十三條違約責任

　　1、甲方的違約責任

　　（1）制作中途未經過雙發同意，私自變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償乙方因此造成的損失。

　　（2）中途廢止合同，償付甲方的未履行部分價款總值的50%的違約金。

　　（3）未按合同規定的時間和要求向乙方提供原材料、技術資料等或未完成必要的輔助工作和準備工作，乙方有權解除合同，甲方應當賠償乙方因此而造成的損失；乙方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，甲方應當償付乙方停工待料的損失。

　　甲方（簽章）：_________乙方（簽章）：_________

　　簽訂地點：_________簽訂地點：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

　　加工承攬合同的范本 篇9

　　甲方：___________

　　乙方：___________

　　1、前言

　　經過友好協商，甲、乙雙方本著長期友好合作、互利互惠、共同發展的前提，就鑄件合作事宜達成一致，特簽訂本合同并共同信守執行。乙方將根據甲方提供的技術資料和鑄造清單進行鑄造并供貨。

　　2、供貨范圍和雙方職責

　　（1）供貨范圍

　　按甲方提供的鑄件清單供貨。

　　鑄件上要帶檢驗試棒2根（￠30？~300）；球鐵件的附鑄試塊采用“Y”型試塊并附質保書。

　　（2）乙方職責

　　返回甲方提供的所有資料，并為甲方保密。

　　向甲方提供鑄件的材料說明（A、機械性能；B、材質化驗）

　　（3）甲方職責

　　每套鑄件（每件）向乙方提供鑄件圖紙一套。

　　負責解決乙方在泡沫模型制作過程中的技術問題。

　　向乙方提供鑄造清單（明細）并說明材料，件數，交貨期。

　　甲方向乙方提供技術要求。

　　技術要求

　　（A）鑄件材料：HT250、HT300、MoCr鑄鐵、QT600—3

　　（B）鑄件化學成份：根據提供給貴公司的化學成份標準。

　　（C）鑄件應清理干凈，去除冒口殘余，粘砂以及內腔殘余物等。鑄件表面進行噴丸處理，要求鑄件表面光潔。

　　（D）鑄件不允許有影響使用性能的裂紋、氣孔冷隔、縮松、鐵包砂和起皮等缺陷存在。

　　（E）鑄件加工面上不允許存在加工余量范圍內的表面缺陷。

　　（F）鑄件交貨時應附有合格證、質保書，其中包括：供方名稱、鑄件名稱、鑄年材料牌號、圖號及必要的檢驗結果、制造日期（或編號）或生產批號、機械性能。

　　3、價格

　　（1）鑄件價格

　　HT250：____________

　　MoCr：____________

　　QT600：____________

　　特殊規格鑄件價格雙方協商定

　　4、結算方式：

　　（1）鑄件以甲方驗收過磅，并通知乙方認可。

　　（2）鑄件在甲方現場驗收合格后，開具發票，甲方收到發票30天內全額付款。

　　（3）鑄件經甲方使用，確認滿足第六條定義的質量保證。

　　5、交貨期

　　（1）乙方嚴格按甲方提供的清單、周期進行鑄件并及時交貨。

　　（2）具本交貨日期：____________（泡沫模型與鑄件制造，周期，不含路途）

　　鑄件5噸以下16—20天。

　　鑄件5—8噸18—22天。

　　鑄件8噸以上的另商定。

　　（3）特殊規格雙方協商定。

　　6、驗收

　　甲方應根據有關資料和技術協議、國家標準對鑄件進行驗收。

　　7、質量保證：

　　甲方在加工過程中發現鑄造原因造成的廢品，應立即通知乙方，如確系乙方鑄造原因造成的廢品，由乙方補廢包換，并以急件的形式補廢，模型費由乙方負擔。

　　8、合同修改：

　　只有在合同雙方的合法代表書面簽字同意后，才能對本合同的條款進行修改，補充和更改。這些修改、補充和更改的文件與本合同具備同等效力。

　　9、不可抗力：

　　（1）當不可抗力發生時，發生不可抗力的`一方有義務做出努力，將不可抗力帶來的損失減少到最低限度。

　　（2）因不可抗力造成的損失由雙方商定解決。

　　10、權力和義務的轉讓：

　　乙方不得將本承包合同所產生的權力義務轉讓給任何第三方。

　　11、合同的終止和解除

　　（1）發生下列情況之一時，甲方有權終止和解除合同，并有權要求乙方賠償由此造成的經濟損失。

　　乙方無正當理由不按期制造投入時。

　　實際制造進度比進度表上的日程大大延遲，按期交付無可能時。

　　乙方無正當理由不執行合同有關規定，經甲方書面催促仍無解決誠意時。

　　（2）發生下列情況時，乙方有權終止和解除合同，并有權要求甲方賠償由此造成的經濟損失。

　　甲方違反本合同而造成本合同無法履行時。

　　甲方沒有支付合同金額的能力時。

　　12、爭議解決：

　　當甲、乙雙方之間在履行本合同過程中發生爭議而通過協商已無法解決時，可直接向人民法院起訴，甲方乙方同意雙方的爭議由合同履行地（煙臺）人民法院管轄。

　　13、合同附件

　　下述合同附件與本合同同進簽署，一并有效。

　　附件一、每次提供鑄造清單、進度表。

　　14、通知

　　所有通知和通訊均需采用書面形式，如為傳真或電傳，則發生當日視為送達。

　　15、合同生效

　　本合同一式二份，雙方各執一份，合同經雙方授權代表簽字、蓋章即生效。

　　甲方乙方

　　代表（簽字）代表（簽字）

　　日期：__日期：______

　　加工承攬合同的范本 篇10

　　定做方： (稱甲方) 承攬方： (稱乙方)

　　根據《中華人民共和國合同法》規定，結合本工程的實際情況，雙方經友好協商簽訂本合同，以共同遵守。

　　一、加工制作內容：

　　1.制作內容：

　　主鋼構：鋼梁.H(400~800)×200×6×9.35。 材質為Q235。鋼構必須進行除銹。刷中灰面添一道、中灰底漆(防銹漆)一道。

　　二、合同價格及結算方式：

　　1.合同造價按/噸。合同總價款為，以實際決算為準。(貨款可以用現金或承兌付給。)

　　2.合同簽訂三日內甲方付款

　　3.提貨：

　　(1).第一次送齊二十八架鋼架，甲方不付貨款，提第二次貨時付清前次貨款，依次類推，至此全部提清，最后一次提貨時甲方全部付清貨款。

　　4.結算方式：按合同規定及甲方圖紙制作，成品按理論重量進行決算。

　　三、質量要求：

　　乙方必須按照國家現行鋼結構制作、驗收規范(鋼結構工程施工質量驗收規范GB50205-20xx)認真加工制作，確保構件質量達到鋼結構規范要求。

　　四、交貨地點和時間：

　　1.交貨地點：甲方在乙方廠房內提貨;運費由甲方負責，裝車由乙方負責。

　　2.交貨時間：

　　五、包裝及運輸：

　　1.乙方負責裝車。裝車時應按照規范要求進行裝運，要求運輸公司使用足夠數量的墊木，盡量避免運輸過程中出現構件變形、油漆損傷，裝車費含在合同價內。

　　2. 甲方負責運輸，運輸標志應按甲方要求實施(具體由甲方再出發運前另行交底)。

　　3. 運輸費用由甲方承擔，構件到位后甲方負責卸車。

　　六、雙方權利及義務：

　　1.甲方向乙方提供完整的構建加工圖紙一套，并簽字認可。由乙方認真完善后按照甲方圖紙進行加工制作。

　　2.甲方應對乙方加工制作過程中的疑問及時給予解答，并提供修改和變更通知。否則由此引起的工期延誤以順延。

　　3.乙方必須接受甲方的質量監督檢驗，不得擅自外協加工，乙方應按甲方委派的.現場質量監理的合理要求制作，發現問題及時糾正。

　　4.甲方如現場發現質量問題及時通知乙方進行整改，乙方接到通知后24小時內趕到現場協助解決。

　　5.乙方質量問題導致返工，乙方負責修復，并承擔返工費及直接費用。

　　七、違約責任：

　　按《合同法》相關規定執行。

　　八、合同糾紛處理方式：

　　甲乙雙方在合作過程中，如發生糾紛，應由雙方友好協商解決，協商不成，則由提交當地仲裁委員會仲裁。

　　九、附則：

　　1.本合同

　　2.本合同由甲乙雙方簽字蓋章，甲方定金到賬后生效。此合同有效期為 年 月 日至 年 月 日。

　　3.未盡事宜，雙方協商解決或另立補充合同。

　　甲方(蓋章)： 乙方(蓋章)：

　　委托代理人： 委托代理人： 聯系方式： 聯系方式：

　　開戶行： 開戶行：

　　賬號： 賬號：

　　加工承攬合同的范本 篇11

　　發包方：_________（以下簡稱甲方）

　　承包方：_________（以下簡稱乙方）

　　根據《_____》《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、法規的規定，甲乙雙方遵循平等自愿、公平和誠實信用原則，就_________工程勞務作業承包事項協商一致，簽訂本勞務作業承包合同，雙方共同遵照執行。

　一、工程概況

　　工程名稱：_______________________

　　工程地點：_____________________

　　承包方式：___________________________

　　承包范圍及內容：_______________

　　二、工程工期

　　本工程的工期從_________年_________月_________日至_________年_________月_________日，總日歷天數_______天。

　　乙方應無條件執行甲方的進度計劃安排（包括新調整的進度計劃）。

　　因刮風、下雨雪、停水、停電等客觀因素造成停工以及乙方無故窩工、返工等均由乙方自行安排好工作，工期不順延，如由此給甲方造成損失乙方還應承擔賠償責任。

　　三、承包價款及支付方式

　　承包價款按建筑面積每平方米_________元計算，總承包價款暫定為_________元。

　　承包最終價款以工程竣工決算面積為準。

　　支付方式：甲方按乙方的工程進度以生活費的名義向乙方支付工程款，具體支付日期及數額由甲方確定，工程竣工驗收合格后甲方向乙方支付的工程款應達到工程款總額的____%，剩余______%的工程款作為乙方的質保金，在工程竣工驗收一年后由甲方向乙方支付。

　　四、工程質量標準及驗收

　　乙方所承包工程范圍內的工程質量必須達到

　　五、材料供應及質量要求

　　應由甲方所提供的材料，甲方需按進度要求保質保量供應，但乙方需提前五日提供所需材料的明細及進場時間計劃，否則由此造成的損失由乙方承擔。

　　六、雙方責任和權利

　　（一）甲方的責任和權利

　　甲方負責及時提供所需施工圖紙、技術資料、技術交底、安全交底等。

　　甲方負責必須保證整個工程所需用的各種材料。

　　甲方對承包工作質量、工程進度、安全生產、文明施工有監督、檢查、追究乙方違約責任的權利，對違反本工程項目管理制度行為的和工程質量、安全生產達不到標準，甲方有要求乙方承擔違約責任的權利，乙方如由此給甲方造成經濟損失，甲方有權要求乙方予以賠償。

　　乙方固定技術力量達不到合格標準，甲方有權與乙方解除本合同，并要求乙方隨時退場。

　　乙方不服從項目部工作安排、施工管理，安全文明施工管理或工程工期、質量達不到項目部的質量工期要求，甲方有權與乙方解除本合同并要求乙方退場。

　　乙方施工所需的手頭工具由乙方自理。大型機具場內水平垂直運輸，由甲方無償提供給乙方使用。乙方對甲方提供的機具應妥善保管使用，并辦理領用簽證手續，若丟失損壞，均由乙方照價賠償。

　　（二）乙方責任和權利

　　遵守國家政策和法律法規；遵守業主和甲方的相關規章制度，做好安全、文明施工、環境和職業健康安全、_____等工作。

　　嚴格按照設計圖紙、施工驗收規范、有關技術要求及施工組織設計精心組織施工，確保工程質量達到約定的標準，對本合同勞務承包范圍內的.工程質量向甲方負責；根據業主或甲方的計劃要求（包括調整后的計劃），合理組織，科學安排作業計劃，投入足夠的人力、物力、保證工期；承擔由于自身責任造成的質量返修、工期拖延損失及各種罰款。

　　乙方的技術工人必須按國家規定持上崗，技工必須有職業技能操作證，特殊工種必須有特種作業操作證，否則由此給甲方造成損失的應由乙方進行賠償。

　　服從甲方和業主的監督、檢查、管理；接受甲方和業主有關人員對質量、進度、技術、安全生產、文明施工、環境保護等方面的管理：接受甲方隨時檢查其設備、材料保管、使用情況及其操作人員的有效證件、持證上崗情況。

　　做好施工場地周圍建筑物、構筑物和地下管線和已完工程部分的成品保護工作。因乙方責任發生損壞，應自行承擔由此引起的一切經濟損失及各種罰款。

　　按甲方統一規劃堆放材料、機具；妥善保管、合理使用甲方提供或租賃給乙方使用的機具、周轉材料及其他設施。

　　按國家政策規定與每個務工人員簽訂《勞動合同》、交納社會_____并按合同所約定的條款支付務工人員工資及相關待遇，出現勞務糾紛、工傷及勞動安全事故等均由乙方自行承擔責任，甲方不承擔任何責任。

　　為其施工人配備必要的_____和安全防護用品（如安全帽、安全帶、工作服、手套及其它相關的防護用品）。

　　在甲方未能按時拔付工程款的情況下，乙方不得因此而影響正常施工，不得聚眾鬧事，做到對甲方的諒解。

　　乙方因違章操作，違章指揮造成質量事故，必須返工，其返工造成的人工、材料、機械等損失費，由乙方無條件賠償。

　　七、違約責任

　　本協議一經簽約，雙方須共同遵守，不得違約。任何一方無充分條件違約或毀約，支付守約方合同總價5%的違約金。

　　乙方應未按本合同約定按時完工的，每逾期一日按工程款總額的_____%向甲方支付違約金。

　　乙方應嚴格按照合同約定的安全質量標準施工，如因質量未能達到驗收標準的，乙方按承包的總面積_________每平米______元向甲方承擔違約責任。如因質量不合格造成返工的，材料費、人工費均由乙方負責，由此給甲方造成損失的，乙方還應承擔賠償責任。

　　乙方對施工預料應采取措施及時清底回收利用，不得浪費，否則乙方應按以上材料款的______%向甲方承擔違約責任。

　　由于甲方原因導致乙方無法再進行施工，乙方有權要求甲方賠償損失，結算清所完成的工程費用，并退還保證金，要求退場終止合同。

　　因甲方材料不到位、資金不到位等原因給承包方造成經濟損失的，由甲方承擔相應的賠償責任。

　　八、爭議的解決方式

　　甲、乙雙方在履行合同過程中發生爭議，可自行協商解決，協商不成的，可向該工程所在地_________法院提起訴訟。

　　九、合同的效力

　　本合同自雙方代表人簽字、蓋章后生效，至全部工程作業內容竣工驗收、工程價款結清后即失效。

　　十、未盡事宜，由甲乙雙方另行簽訂補充協議，與本合同具有同等法律效力。

　　十一、本合同一式兩份，甲方、乙方各執一份。

　　甲方（簽字/蓋章）：__________________________

　　代表人：_____________________________

　　身份證號：_________________________________

　　聯系方式：_____________________________

　　乙方（簽字/蓋章）：______________________

　　代表人：_______________________

　　身份證號：_______________________________

　　聯系方式：_____________________

　　簽訂時間：___________年_________月_________日

【加工承攬合同的】相關文章：

承攬加工合同[精選]02-26

承攬加工的合同02-28

加工承攬合同[經典]03-19

（精選）承攬加工合同07-12

加工承攬合同06-13

承攬加工合同06-13

加工承攬合同（經典）05-06

[精選]加工承攬合同07-17

加工承攬合同(范本)10-18